PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE, CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ET TOUS RISQUES CHANTIERS DOUJANI Avis de marché 1 Acheteur 1.1 Acheteur Nom officiel: AL'MA Action Logement Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs 2 Procédure 2.1 Procédure Titre: PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ET TOUS RISQUES CHANTIERS DOUJANI Description: PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ET TOUS RISQUES CHANTIERS DOUJANI Identifiant de la procédure: ed358364-10e0-4986-9c72-d4f1a0be101f Identifiant interne: CON 2025-006 Type de procédure: Ouverte La procédure est accélérée: non Principales caractéristiques de la procédure: Appel d'offres ouvert 2.1.1 Objet Nature du marché: Services Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance 2.1.2 Lieu d’exécution Ville: Mamoudzou Subdivision pays (NUTS): Mayotte (FRY50) Pays: France 2.1.4 Informations générales Base juridique: Directive 2014/24/UE 2.1.6 Motifs d’exclusion Sources des motifs d'exclusion: Document de marchéPage 2/3 5 Lot 5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001 Titre: PRESTATION DE SERVICE D'ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ET TOUS RISQUES CHANTIERS DOUJANI Description: SERVICE D'ASSURANCES DOMMAGES OUVRAGE CONSTRUCTEUR NON REALISATEUR ET TOUS RISQUES CHANTIERS DOUJANI Identifiant interne: CON 2025-006 5.1.1 Objet Nature du marché: Services Nomenclature principale (cpv): 66510000 Services d'assurance 5.1.2 Lieu d’exécution Ville: Mamoudzou Subdivision pays (NUTS): Mayotte (FRY50) Pays: France Informations complémentaires: 5.1.3 Durée estimée Autre durée: Inconnu 5.1.6 Informations générales Participation réservée: La participation n’est pas réservée. Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui Informations complémentaires: Le présent marché a pour objet la souscription de prestations d’assurances pour l’opération « Résidence DOUJANI»: Dommage ouvrage/Garanties complémentaires (DO) Contrat collectif Responsabilité décennale (CCRD), Constructeur non réalisateur (CNR) Tous Risques Chantier (TRC), Responsabilité Maitre d’ouvrage (RCMO) 5.1.9 Critères de sélection Sources des critères de sélection: Document de marché 5.1.11 Documents de marché Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: français Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com 5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise Adresse de présentation: https://www.achatpublic.com Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français Catalogue électronique: Non autorisée Variantes: Autorisée Date limite de réception des offres: 03/12/2025 16:00 +03:00 Date limite de validité de l’offre: 120 Jours Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 03/12/2025 17:00 +03:00 Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: NonPage 3/3 Facturation en ligne: Non autorisée La commande en ligne sera utilisée: non Le paiement en ligne sera utilisé: non 5.1.15 Techniques Accord-cadre: Pas d’accord-cadre Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire de Mamoudzou Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AL'MA Action Logement Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: AL'MA Action Logement Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire de Mamoudzou Organisation qui reçoit les demandes de participation: AL'MA Action Logement Organisation qui traite les offres: AL'MA Action Logement 8 Organisations 8.1 ORG-0001 Nom officiel: AL'MA Action Logement Numéro d’enregistrement: 91418346200029 Adresse postale: Technopole de Mayotte - Rue du Château d'Eau Ville: Dembeni Code postal: 97660 Subdivision pays (NUTS): Mayotte (FRY50) Pays: France Point de contact: Nathalie Delouye Adresse électronique: nathalie.delouye@alma-actionlogement.fr Téléphone: 0639294980 Profil de l’acheteur: https://www.achatpublic.com/ 8.1 ORG-0002 Nom officiel: Tribunal Judiciaire de Mamoudzou Numéro d’enregistrement: 17974111100209 Adresse postale: Route Nationale 1 - Kawéni Ville: Mamoudzou Code postal: 97600 Subdivision pays (NUTS): Mayotte (FRY50) Pays: France Adresse électronique: accueil.tj-mamoudzou@justice.fr Téléphone: 0269611115 Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours Date d’envoi de l’avis : 30/10/25

AVIS DE MARCHE I – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR AL'MA ACTION LOGEMENT 431 rue du Château d’Eau – BP 16 - 97660 DEMBENI Contact – Nathalie DELOUYE – nathalie.delouye@alma-actionlogement.fr II – OBJET 2.1 – Intitulé du marché Le présent Accord-cadre a pour objet une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la rédaction et passation des marchés publics nécessaire à la réalisation des projets d’Al’ma Action Logement. 2.2 – Type de marché et lieu d’exécution Marché de service – Département de Mayotte 2.3 – CPV Principal 79400000-8 : Conseil en affaires et en gestion et services connexes. III – ETENDUE DU MARCHE 3.1 – Tranche et Allotissement Le présent marché n’est pas alloti au motif que les prestations nécessitent un accompagnement et un suivi globalisés. Par ailleurs, l’allotissement risquerait de rendre techniquement difficile et financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations. Le marché ne comporte pas de tranche. 3.2 – Durée du marché L’accord-cadre est conclu pour une durée d’un (1) an à compter de sa date de notification au titulaire. Il pourra ensuite être reconduit tacitement deux (2) fois pour une nouvelle période d’un (1) an, sauf décision contraire de l’acheteur. La durée de l’accord-cadre ne pourra excéder trois (3) ans au total. 3.3 – Délai de validité des offres Le délai de validité de l’offre est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise de l’offre finale. 3.4 – Variantes, prestations supplémentaires éventuelles et tranches a) Les variantes ne sont pas autorisées. b) Le marché ne comporte pas de prestations supplémentaires éventuelles IV – CRITERES DE SELECTION DES OFFRES Prix des prestations, évalués sur la base du montant total indiqué au BPU-DQE - 60 points Valeur technique – 40 points V – PROCEDURE Procédure adaptée ouverte en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique. L’Acheteur se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant remis une offre conforme, selon les modalités précisées dans le Règlement de Consultation. VI – RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULATION Les candidats devront télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le profil d’acheteur : https://alma.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_nPGk2UoDZV VII – CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’ATTRIBUTION Les conditions de participation et d'attribution sont fixées au Règlement de Consultation. VIII – CONDITIONS DE REMISE DES PLIS Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le profil d’acheteur cité au point VI ci-dessus. IX – DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES La date limite de réception des offres est fixée au 24 Novembre 2025 à 12 h 00 (heure locale) X – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours : Tribunal Judiciaire de Mamoudzou Route Nationale 1 – Kawéni 97600 MAMOUDZOU Tél. 02 69 61 11 15 – accueil.tj-mamoudzou@justice.fr XI – DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION Vendredi 31 Octobre 2025

TAXI VANILLE 976 SARL Siège social : 1 Rue des Jardins 97615 PAMANDZI RCS MAMOUDZOU 835243908 Par décision Assemblée Générale Ordinaire du 13/07/2024, il a été pris acte de la démission du Co-Gérant M YOUNOUSSA Hamada à compter du 11/07/2024 . Modification au RCS de MAMOUDZOU.

TAXI VANILLE 976 SARL au capital minimum de 4080 € Siège social : 1 Rue des Jardins 97615 PAMANDZI RCS MAMOUDZOU 835243908 Par décision de la gérance du 30/10/2025 , il a été décidé de transférer le siège social au Boulevard du Baobab- Local B022 M'gombani 97600 MAMOUDZOU à compter du 01/11/2025 Modification au RCS de MAMOUDZOU.

AZ ACADEMY SAS capital 1.000 €, 931 698 393 RCS MAMOUDZOU AGE du 25/11/2025 : Modification objet social Siège transféré du 17 rue du Pentagone au 217 rue Pentagone, 97690 KOUNGOU Adoption du nom commercial CeFAME Nomination Namoure ZIDINI Président en remplacement de Nassem ZIDINI. Modifications déposées au RCS

SIM - Société Immobilière de Mayotte (976) Place de l'ancien marché BP 91 97600 Mamoudzou AVIS DE MARCHÉ TRAVAUX Avis de marché – directive générale, régime ordinaire Section 1 - Acheteur 1.1 Acheteur Nom officiel : Société Immobilière de Mayotte (976). Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et développement collectif Section 2 - Procédure 2.1 Procédure Titre: Procédure avec négociation. Description: Marché de conception réalisation de plusieurs typologies de logement dans le cadre de l'opération Domaine de la vie - Dembéni Type de Procédure: Autre procédure en plusieurs étapes. Procédure accélérée: NON. 2.1.1 Objectif Nature du marché: travaux. Nomenclature principale (cpv): 45000000. 2.1.2 Lieu d’exécution Ville: Mamoudzou. Code postal: 97600. Code NUTS: FRY50. Pays: FRANCE. Informations complémentaires de la procédure : La procédure comprend une phase de sélection des candidatures, suivie d’une phase de remise et analyse des offres.. 2.1.3 Valeur 2.1.4 Informations générales Informations complémentaires du marché: Le lieu d'exécution est la ZAC de Dembéni.. Informations complémentaires de la procédure: La procédure comprend une phase de sélection des candidatures, suivie d’une phase de remise et analyse des offres.. Base juridique : Directive 2014/24/EU 2.1.5 Conditions de passation des marchés 2.1.6 Motifs d'exclusion Informations complémentaires du marché: Le lieu d'exécution est la ZAC de Dembéni.. Section 5 - Lot 5.1 LOT N° : LOT-0001 Titre: Marché de conception réalisation pour la construction de logements dans le cadre de l'opération Domaine de la vie. Description: Le présent marché de travaux a pour objet la conception et la réalisation de programme composé comme suit : - 51 logements étudiants gérés par le CROUS Mayotte, - Une résidence autonomie pour personnes âgées de 20 logements, pilotée par l’APAJH Mayotte - Un établissement d’accueil médicalisé de 40 lits, porté également par l’APAJH Mayotte - 125 logements mixtes portés par la SIM - 420m² de bureaux et de commerces contribuant à l’offre de surface d’activité économique au sein de la ZAC et de la commune de Dembéni. Les locaux d’activité comprendront également un espace crèche.. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45000000. 5.1.2 Lieu d'exécution Pays: France. 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 35. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Les noms et qualifications professionnelles du personnel affecté à l’exécution du marché doivent être indiqués: Exigence dans le demande de participation Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui. 5.1.7 Achats stratégiques Objectif de l’approvisionnement stratégique: none. Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité L’utilisation de critères d’accessibilité pour les personnes handicapées dans les spécifications techniques: Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ne sont pas appliqués avec la justification suivante. Justification: es critères d’accessibilité ne sont pas applicables à ce lot dans la mesure où les travaux portent exclusivement sur les infrastructures de voirie et de réseaux divers (terrassements, réseaux humides et secs), sans impact direct sur l’accessibilité des bâtiments ou espaces destinés à l’usage du public.. 5.1.9 Critères de sélection Type : Aptitude à exercer l’activité professionnelle. Nom : Candidatures. Description : Adéquation des moyens techniques et humains disponibles pour réaliser une opération de cette envergure : 50% Pertinence de l’adéquation des références professionnelles présentées par rapport et aux spécificités du projet : 50%. Ordre d’importance : Nombre minimal de candidats à inviter pour la deuxième étape de la procédure: 3. 5.1.10 Critères d'attribution Critère Prix : Description : 35%. Critère Qualité : Description : – Calendrier : organisation et durée des études et des travaux 20% - Qualité fonctionnelle, architecturale et environnementale 20% - Valeur technique et objectifs de performances 20% -La part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans (art. L. 2152-9 du Code de la commande publique) :5%. 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français. 5.1.12 Conditions du marché public Soumission électronique : Autorisée Adresse pour la soumission : https://marches-securises.fr. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Une signature ou un cachet électronique avancé ou qualifié [tel que défini dans le règlement (UE) no 910/2014] est requis. Variantes : Autorisée Date limite de réception des demandes de participation : 01/12/2025. Aucun document ne peut être présenté ultérieurement. Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Autorisée Forme juridique qui doit être prise par un groupement de soumissionnaires auquel un marché est attribué : Le mandataire du groupement attributaire doit être solidaire.. 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de médiation : ORG-0001 Organisation chargée des procédures de recours : ORG-0001 Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de fiscalité, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée : ORG-0001 Organisation qui fournit des informations sur le cadre réglementaire général qui, en matière de protection de l’environnement, est applicable au lieu où la prestation doit être réalisée : ORG-0001 Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : ORG-0001 Section 8 - Organisations 8.1 ORG-0001 Nom officiel : Société Immobilière de Mayotte (976). Numéro d’enregistrement (SIRET) : 09413010100028. Adresse postale : Place Zakia Madi BP 91. Adresse postale : Place Zakia Madi BP 91. Ville : Mamoudzou. Code postal : 97600. Pays : FRANCE. Adresse électronique: mistoihi@sim-mayotte.com. Téléphone: +33 269611113. Télécopieur: +33 269611495. Profil de l’acheteur: https://www.marches-securises.fr. Section 11 - Informations relatives à l’avis 11.1 Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis :354eca2e-10f1-47ba-87f9-8428fc718576 Type de formulaire: Mise en concurrence. Type d’avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire. Date d’envoi de l’avis: 30/10/2025 à 11:16. Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français.

Les Eaux de Mayotte (976) ZI KAWENI BP 289 97600 Mamoudzou AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ TRAVAUX Avis d’attribution de marché ou de concession | Résultats – directive générale, régime ordinaire Section 1 - Acheteur 1.1 Acheteur Nom officiel : Les Eaux de Mayotte (976). Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public Activité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques. Section 2 - Procédure 2.1 Procédure Titre: Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable Miréréni-Kéli à Chirongui. Description: Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable Miréréni-Kéli à Chirongui Identifiant de la procédure: 5a581655-5126-4d17-b761-5953be1f2049. Type de Procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation. Procédure accélérée: NON. 2.1.1 Objectif Nature du marché: travaux. Nomenclature principale (cpv): 45231300. 2.1.2 Lieu d’exécution 2.1.3 Valeur 2.1.4 Informations générales Base juridique : Directive 2014/24/EU 2.1.5 Conditions de passation des marchés 2.1.6 Motifs d'exclusion Section 5 - Lot 5.1 LOT N° : LOT-0001 Titre: Secteur 7: Miréréni-Kéli à Malamani. Description: Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable de Miréréni-Kéli à Malamani. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45231300. 5.1.2 Lieu d'exécution Pays: France. 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 12. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution Critère Prix : Nom : Prix. Description : 60%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60 Critère Qualité : Nom : Valeur technique. Description : 40%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40 5.1.11 Documents de marché 5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation : Conditions du marché : 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0002 Titre: Secteur 8: Malamani à Chirongui. Description: Renforcement du réseau d'adduction d'eau potable de Malamani à Chirongui. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45231300. 5.1.2 Lieu d'exécution Pays: France. 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 12. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution Critère Prix : Nom : Prix. Description : 60%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60 Critère Qualité :marches-securises.fr Avis de publicité 25-121202 31/10/2025 page 3/5 Nom : Valeur technique. Description : 40%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40 5.1.11 Documents de marché 5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation : Conditions du marché : 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0003 Titre: Changement des pièces dans les chambres des réservoirs. Description: Changement des pièces dans les chambres des réservoirs. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45231300. 5.1.2 Lieu d'exécution Pays: France. 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 12. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés financés en totalité ou en partie par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution Critère Prix : Nom : Prix. Description : 60%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 60 Critère Qualité : Nom : Valeur technique. Description : 40%. Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 40 5.1.11 Documents de marché 5.1.12 Conditions du marché public Conditions de présentation : Conditions du marché : 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Section 6 : Résultats Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis:8541210 EUR 6.1-Identificateur de lot de résultat:LOT-0001 Au moins un lauréat a été choisi 6.1.2-Informations sur les lauréats: Lauréat: Chef de file du soumissionnaire: Nom officiel:EMCA Offre: Identifiant de l’offre:EMCA LOT 1 Identifiant du lot ou groupe de lots:LOT-0001 Valeur du résultat:3890320 EUR L'offre a été classée Sous-traitance:no La valeur de la sous-traitance est connue:non Le pourcentage de la sous-traitance est connu:non Informations relatives au marché: Identifiant du marché:Lot n°1: Secteur 7: Miréréni-keli à Malamani Date à laquelle le lauréat a été choisi:21/02/2024 Date de conclusion du marché:13/03/2025 Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre:non Information sur les fonds de l'Union européenne: Nom du projet ou programme financé par l’UE: Organisation qui signe le marché:Les Eaux de Mayotte (976) 6.1.4 Informations statistiques: Offres ou demandes de participation reçues : Type de soumissions reçues:Offres présentées par voie électronique Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues:7 6.2-Identificateur de lot de résultat:LOT-0002 Au moins un lauréat a été choisi 6.2.2-Informations sur les lauréats: Lauréat: Chef de file du soumissionnaire: Nom officiel:EMCA Offre: Identifiant de l’offre:EMCA / LOT 2 Identifiant du lot ou groupe de lots:LOT-0002 Valeur du résultat:3860185 EUR L'offre a été classée Sous-traitance:no La valeur de la sous-traitance est connue:non Le pourcentage de la sous-traitance est connu:non Informations relatives au marché: Identifiant du marché:Lot n°2: Secteur 8: Malamani à Chirongui Titre:Lot n°2: Secteur 8: Malamani à Chirongui Date à laquelle le lauréat a été choisi:21/02/2024 Date de conclusion du marché:13/03/2024 Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre:non Information sur les fonds de l'Union européenne: Nom du projet ou programme financé par l’UE: Organisation qui signe le marché:Les Eaux de Mayotte (976) 6.2.4 Informations statistiques: Offres ou demandes de participation reçues : Type de soumissions reçues:Offres présentées par voie électronique Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues:7 6.3-Identificateur de lot de résultat:LOT-0003 Au moins un lauréat a été choisi 6.3.2-Informations sur les lauréats: Lauréat: Chef de file du soumissionnaire: Nom officiel:MaMI Offre: Identifiant de l’offre:MaMI Lot 3 Identifiant du lot ou groupe de lots:LOT-0003 Valeur du résultat:790705 EUR L'offre a été classée Sous-traitance:no La valeur de la sous-traitance est connue:non Le pourcentage de la sous-traitance est connu:non Informations relatives au marché: Identifiant du marché:Lot n°3: Changement des pièces dans les chambres des réservoirs. Titre:Lot n°3: Changement des pièces dans les chambres des réservoirs. Date à laquelle le lauréat a été choisi:21/02/2024 Date de conclusion du marché:13/03/2024 Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre:non Information sur les fonds de l'Union européenne: Nom du projet ou programme financé par l’UE: Organisation qui signe le marché:Les Eaux de Mayotte (976) 6.3.4 Informations statistiques: Offres ou demandes de participation reçues : Type de soumissions reçues:Offres présentées par voie électronique Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues:1 Section 8 - Organisations 8.1 ORG-0001 Nom officiel : Les Eaux de Mayotte (976). Numéro d’enregistrement (SIRET) : 20009346600015. Adresse postale : ZI KAWENI BP 289. Adresse postale : ZI KAWENI BP 289. Ville : Mamoudzou. Code postal : 97600. Pays : FRANCE.> Adresse électronique: zaharia.toilibou@eauxdemayotte.yt. Téléphone: +33 269621111. Adresse internet: http://eauxdemayotte.yt. Profil de l’acheteur: https://www.marches-securises.fr. 8.2 ORG-0003 Nom officiel : Tribunal Administratif de Mayotte. Numéro d’enregistrement (SIRET) : 13000503600012. Ville : 97600. Code postal : 97600. Pays : FRANCE. Adresse électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Téléphone: +33 262611850. 8.3 ORG-0004 Nom officiel : EMCA. Numéro d’enregistrement (SIRET) : 06635224600012. Ville : SADA. Code postal : 97640. Pays : FRANCE. Adresse électronique: emca@emca-sarl.fr. Téléphone: +33 269624792. 8.4 ORG-0005 Nom officiel : MaMI. Numéro d’enregistrement (SIRET) : 06630851100014. Ville : MTZAMBORO. Code postal : 97630. Pays : FRANCE. Adresse électronique: vincent@mami.yt. Téléphone: +33 269637330. Section 11 - Informations relatives à l’avis 11.1 Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis :9f7949ee-b224-4549-bfe9-58cfa2daea21 Type de formulaire: Résultat de marché. Type d’avis : Avis d’attribution de marché ou de concession | Résultats – directive générale, régime ordinaire. Date d’envoi de l’avis: 30/10/2025 à 13:36. Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: Français.

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte reçu par Maître Alexandre SIRUGUE, Notaire associé de la SELAS « LE GOFF, OMARJEE & Associés,titulaire d’un Office Notarial à la Résidence de MAMOUDZOU,Espace Coralium N°5 Route nationale 1,kaweni, Mayotte, le 16 OCTOBRE 2025 a été constituée une société par actions simplifiée ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination : TK IMMOBILIER Siège social : DEMBENI (97660)97 rue Moussa Oili Durée : 99 années à compter de son immatriculation au R.C.S. Capital social : 1000 € Cessions d’actions en cas de pluralité d’associés : les cessions entre associés seuls sont libres. Les autres sont soumises à l’agrément de la majorité en nombre des associés représentant au moins les deux tiers des actions. L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La société sera immatriculée au RCS de MAMOUDZOU.MAYOTTE Président : Monsieur Tanchiki MAORE, demeurant à KOUNGOU (97600) Ter Rue Koubra-Longoni 17 vallée 3. La société sera immatriculée au RCS de MAMOUDZOU. Pour avis : Le notaire.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Travaux de reconstruction de la toiture du centre d’incendie de Kahani Avis n° 25-121277 publié au BOAMP le 30/10/2025 Section 1- Acheteur Identité du pouvoir adjudicateur : Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Mayotte Adresse : État-major des Sapeurs-Pompiers – Centre Kinga BP 711– Zi Kawéni – 97600 MAMOUDZOU, Représenté par M. Abdoul KAMARDINE, Président du Conseil d’administration du SDIS 976 Contact : commande.publique@sdis976.fr Moyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.marches-securises.fr. Section 3 – Procédure Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Date limite de réception des candidatures : 14 novembre 2025 à 15h00 Section 4 : Intitulé du marché : Travaux de reconstruction de la toiture du centre d’incendie de Kahani. Nature du marché : travaux. Nomenclature principale (cpv): 45216121 Lieu d’exécution : Boulevard du Lycée – Lieu-dit KAHANI, 97670 OUANGANI Durée : 12 mois Marché alloti : Non Informations complémentaires, Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Mayotte Date d’envoi du présent avis : 30/10/2025

AVIS DE CONSTITUTION Par acte SSP du 21/10/2025, il a été constitué une SARL dénommée : GASIGASY Siège social : 8 rue des Entrepreneurs Kawéni, MTSAPERE MBALAMANGA, 97600 MAMOUDZOU Capital : 1.000€ Objet : Restaurant traditionnel sur place et à emporter; Traiteur ; Organisation, animation des évènementiels Gérance : Mme AINAMAMPIONONA ÉP GALLUS Landry, 51 RUE SAID KAFE, MTSAPERE MBALAMANGA, 97600 MAMOUDZOU, Mme ANDRIAMAMPIONONA Gadria Mohamad, 51 RUE SAID KAFE, MTSAPERE MBALAMANGA, 97600 MAMOUDZOU Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de MAMOUDZOU

Ville de Dembeni (976) Place de la Mairie Boîte Postale N°20 97660 Dembeni AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE SERVICES Section 1 : Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Ville de Dembeni (976) Numéro national d'identification : Type : SIRET - N° : 20000878700018 Code postal / Ville : 97660 Dembeni Groupement de commandes : non Section 2 : Communication Moyens d'accès aux documents de la consultation Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Commande publique - Mail : commandepublique@dembeni.fr Section 3 : Procédure Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat Capacité économique et financière : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles Capacités techniques et professionnelles : Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat Technique d'achat : Sans objet Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 28 novembre 2025 - 16:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentation de variantes : non Section 4 : Identification du marché Intitulé du marché : Mission d'études pour l'installation de la vidéoprotection et la vidéosurveillance su l'ensemble du territoire communal de Dembeni Classification CPV : 79311000 Type de marché : Services Lieu principal d'exécution : Territoire communal La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 6 : Informations complémentaires Visite obligatoire : non Date d'envoi du présent avis 30 octobre 2025

AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné de la constitution de la société SAS NAWASSI, au capital de 400 €. Siège : 27 RUE DU STADE 97615 PAMANDZI. Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au RCS de MAMOUDZOU. Objet social : La Société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : La prestation de services de conciergerie privée et professionnelle notamment dans le cadre de la gestion d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. L’accueil des locataires, la remise et la reprise des clés, l’état de lieux d’entrée et de sortie, la gestion du ménage, service de blanchisserie/pressing, la préparation et l’entretien des biens, service de petit-déjeuner et tout autre service liée à la gestion de biens immobiliers en location de courte durée, Activité de conseil, L’achat et revente de tous produits non alimentaires. Le tout directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule soit avec des tiers, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance, de société en participation, de fonds d'investissement ou de prise ou de dation en location ou en gérance de tous biens ou droits autrement, y compris par le recours à tout instrument financier, en France et à l'étranger. Et, plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, mobilières et immobilières, apports en société, souscriptions, achats de titres, parts ou intérêts, constitution de sociétés et, éventuellement, toutes autres opérations commerciales ou industrielles se rapportant directement ou indirectement à l'un des objets ci-dessus ou susceptibles d'en favoriser la réalisation. Le montant des apports en numéraire s'élève à 400 €. Chaque action donne droit à une voix. Les actions sont librement cessibles entre associés uniquement. Président : Monsieur Ikssam, Ismaël HACHIM, demeurant 27 RUE DU STADE 97615 PAMANDZI. Directrice générale : Madame Eloïse TECHER, demeurant 8 RUE DU JARDIN BOTANIQUE, BAT A ENT 1 N°0029, 97438 SAINTE-MARIE.

Les Eaux de Mayotte (976) ZI KAWENI BP 289 97600 Mamoudzou AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX Section 1 : Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Les Eaux de Mayotte (976) Numéro national d'identification : Type : SIRET - N° : 20009346600015 Code postal / Ville : 97600 Mamoudzou Groupement de commandes : non Section 2 : Communication Moyens d'accès aux documents de la consultation Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr Identifiant interne de la consultation : 2534-AEP-TVX-04 L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : Monsieur, Le prédisent, Ahamada FAHARDINE - Tél : +33 0639652285 - Mail : zaharia.toilibou@eauxdemayotte.yt Section 3 : Procédure Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Les candidats faisant l’objet d’une interdiction de soumissionner conformément aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique ne sont pas admis à participer à la procédure de passation du présent marché. Si après mise en œuvre des dispositions de l’article R2144-2 du code de la commande publique, un candidat qui ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'Entité Adjudicatrice en termes de capacités techniques, professionnelles ou financières, en vertu de l’article L2142-1 de ce même code, verra sa candidature déclarée irrecevable et sera éliminé. Les formulaires DC 1 et DC 2 fournis en annexe du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) ou téléchargeables sur le site : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat doivent être remplis conformément aux renseignements demandés par l’entité adjudicatrice Capacité économique et financière : Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant) : Une Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. Et pour les entreprises les plus récentes, elles signaleront l'impossibilité de produire ces derniers et indiqueront simplement la date de création de la structure dans le cadre, à la place du chiffre d’affaires concerné. Le candidat devra justifier, pour au moins un des trois derniers exercices clos connus, d'un chiffre d'affaires global annuel minimal de 3 000 000 € HT/an. En cas de groupement, il sera considéré la somme des chiffres d’affaires annuels minimaux de chaque entreprise du groupement. Capacités techniques et professionnelles : Pour le candidat, ou pour chacun des membres du groupement (le cas échéant) : Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années ; Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin ; L'indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché ; Une déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Se référer au Règlement de la consultation pour plus d'exhaustivité. Technique d'achat : Sans objet Date et heure limite de réception des plis : Mercredi 26 novembre 2025 - 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentation de variantes : non Critères d'attribution : Critère n°1 : 40 % Prix Critère n°2 : 60 % Valeur Technique Section 4 : Identification du marché Intitulé du marché : TRAVAUX D'OPTIMISATION DU TRANSFERT D'EAU ENTRE SR2, LE RESERVOIR DE TSINGONI ET LE SECTEUR SUD DE MAYOTTE Classification CPV : 45232430 Type de marché : Travaux Lieu principal d'exécution : sur le territoire de Mayotte Durée du marché (en mois) : 8 La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : non Section 6 : Informations complémentaires Visite obligatoire : non Autres informations complémentaires : La visite n'est pas obligatoire mais vivement conseillée. Date d'envoi du présent avis 28 octobre 2025

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / KITANI (Appel d’offre ouvert) 1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM Maître d’œuvre : ENDEMIK MAYOTTE 2 – Mode de passation du marché Procédure adaptée, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du CCP. 3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la construction de 16 logements locatifs Intermédiaires, (16 LLI), opération KITANI, dans la commune de CHIRONGUI / lots 01, 02 4 – Décomposition en lots et nature des travaux La présente consultation ne concerne que les lots ci-dessous à la suite d’une résiliation, les autres lots ont déjà été attribués. LOT CORPS D'ETAT ESTIMATION Lot 01 VRD/BT 333 922,56 Lot 02 Gros Œuvre 972 498,17 5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : chantier en cours Durée prévisible du marché : 14 mois y compris la période de préparation de 2 mois. 6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires. 7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …). 8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : Montant de l’offre : 60% Valeur technique de l’offre chantier : 40% 2.1 Pertinence du Mémoire technique 10% 2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’opération 10% 2.3 Références relatives à l’importance et à la nature des travaux 20% 9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 17 novembre 2025 à 12h00 10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou 10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou 10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile 11 – Date de publication : Mardi 28 octobre 2025

AVIS DE CONSTITUTION Il a été constitué une SASU ayant pour dénomination sociale : Ô QUALITE GOURMAND Sigle : Ô-QG Capital social : 1000 € Siège social : Rue de l’école primaire Mroalé, 97680 Tsingoni Objet social : La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : Toutes activités de restauration de type rapide ou traditionnelle, la fourniture et la vente de repas et/ou de boissons, à l’exclusion de toutes boissons alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, l’activité́ de traiteur, organisateur de réception, la fabrication et/ou la commercialisation de produits alimentaires et plus généralement, toutes activités se rapportant au secteur de la restauration, L’importation, l’exportation et le négoce de tous produits et marchandises alimentaires et non alimentaires, et plus généralement, de toutes marchandises générales, Toutes activités de loisir accueillant du public, La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Durée de la société : 99 ans Présidente : Madame Amina EL ANZIZE, 21 Rue Shandza bolé, 97680 Tsingoni Immatriculation au Registre de commerce et des sociétés de Mamoudzou (Mayotte)

AVIS DE CONSTITUTION Il a été constitué une SASU ayant pour dénomination sociale : MADZA WAWE MZOURI Sigle : MWM Capital social : 1000 € Siège social : 2 rue de la rose, Mroalé - 97680 Tsingoni Objet social : La Société a pour objet tant en France qu'à l'étranger : L’achat et la commercialisation en gros et au détail par tous moyens en ce compris la vente par magasin, la vente par internet, la vente par correspondance, de tous produits cosmétiques, et notamment des produits destinés à l’entretien, au traitement et l’embellissement des cheveux et de la peau, de tous produits de maquillage, de parfumerie et d’hygiène, de tous produits diététiques et alimentaires, et plus généralement de tous produits et accessoires se rapportant à la beauté et à l’hygiène; L’achat et la commercialisation en gros et au détail par tous moyens en ce compris la vente par magasin, la vente par internet et la vente par correspondance de tous types de vêtements et tissus pour l’habillement en toutes matières et en tous genres, et tous accessoires de vêtement La fabrication, le conditionnement, la distribution et la commercialisation de produits cosmétiques, notamment capillaires, réalisés à titre accessoire en complément de l’activité principale ; La participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location gérance ; Et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement. Durée de la société : 99 ans Présidente : Madame Faouzia MANTOUF, 2 Rue de la rose, Mroalé - 97680 Tsingoni Immatriculation au Registre de commerce et des sociétés de Mamoudzou (Mayotte)

AVIS DE MARCHE - RECTIFICATIF I – IDENTIFICATION DE L’ACHETEUR AL'MA ACTION LOGEMENT 431 rue du Château d’Eau – BP 16 - 97660 DEMBENI Représentée par Delphine SANGODEYI – Directrice Générale II – OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet les travaux d’amélioration et de réhabilitation complète de la Résidence VALIHA. Les travaux à réaliser comportent 4 lots décomposés comme suit : Lot Nom 1 Cloisons / Plafonds / Peinture / Étanchéité 2 Revêtements de Sol / Mur/ Plomberie 3 Menuiseries Aluminium / Bois / Métallerie 4 Electricité Cfo/Cfa Les entreprises peuvent répondre pour un ou plusieurs lots. Dans tous les cas, elles remplissent un contrat valant acte d’engagement par lot. Les dossiers sont à retirer sur le profil acheteur : https://alma.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2025_Q09a9Ap6bk III – DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES RECTIFIEE Initialement fixée au Jeudi 30 Octobre 2025 à 12 h 00 (heure locale), la date limite de remise des offres a été reportée au Vendredi 7 Novembre 2025 – 12 h 00 (heure locale) IV – DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION Vendredi 24 Octobre 2025

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE Conception et réalisation des travaux de construction d’un nouveau Centre de secours à Kawéni Avis n° 25-118917 publié au BOAMP le 24/10/2015 Section 1- Acheteur Identité du pouvoir adjudicateur : Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de Mayotte Adresse : État-major des Sapeurs-Pompiers – Centre Kinga BP 711– Zi Kawéni – 97600 MAMOUDZOU, Représenté par M. Abdoul KAMARDINE, Président du Conseil d’administration du SDIS 976 Contact : commande.publique@sdis976.fr Section 2 – Procédure 2.1 Procédure Titre : Construction du nouveau Centre de Secours de Kawéni. Procédure avec négociation (articles L.2124-3 et R.2124-3 du code de la commande publique) pour la passation d’un marché global de conception réalisation (article L. 2171-4 du Code de la commande publique) 2.1.1 Objectif Nature du marché : travaux. Nomenclature principale (cpv): 45210000. 45216120 2.1.2 Lieu d’exécution Adresse postale : 362 Route de la zone Nel, 97600 Kawéni, MAYOTTE. Section 5 : Lot 5.1 LOT N° : LOT-0001 Titre: Construction du nouveau Centre de Secours de Kawéni Description: Marché de conception réalisation. Type de marché: travaux. Classification CPV: 45210000 5.1.3 Durée estimée : 37 mois 5.1.10 Critères d'attribution Liste complète des conditions de participation est incluse dans le Règlement de consultation, partie « 9.2 Analyse et sélection des candidatures » et dans les annexes, notamment dans le « Cadre de présentation des références » et « Cadre de présentation des compétences ». 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des candidatures : 05/12/2025 à 12:00. Soumission électronique : https://www.marches-securises.fr. 5.1.16 Informations complémentaires, Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Mayotte Date d’envoi du présent avis : 27/10/2025

M'ZE CONSEIL SAS au capital de 1000 € Siège social : 11 RUE RASSI BOINA KAIM 97600 MAMOUDZOU RCS MAMOUDZOU 539931477 Par décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/06/2025 , il a été décidé de nommer M BEN BINA ISTIZADE demeurant 41 RUE KOUNOUGNATSOU 97650 BANDRABOUA en qualité de Directeur-Général à compter du 01/10/2025 . Modification au RCS de MAMOUDZOU.

FELICITAS EURL au capital de 80000 € Siège social : 40 RUE JULIETTE DODU 97400 SAINT-DENIS RCS SAINT DENIS 94862867200016 Par décision de l'associé Unique du 17/10/2025 , il a été décidé de transférer le siège social au ROUTE DE COCONI, ZAE COMBANI LD LAZARE, CENTRE COMMERCIAL YLANG YLANG, LOCAL 03 97680 TSINGONI à compter du 17/10/2025 Gérance : Mme DINDAR SHEHNAZ demeurant 40 RUE JULIETTE DODU 97400 SAINT-DENIS . Radiation au RCS de SAINT DENIS et immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.